договор подряда на ремонт крыши кровли образец

Помощник строителя

**ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КРЫШИ КРОВЛИ**

**г. [Город] «[Дата заключения договора]**

**Заказчик:**

* Наименование/ФИО:
* Адрес:
* ИНН/ОГРН:
* Лицо, подписывающее договор:
* Должность:
* Телефон:
* E-mail:

**Подрядчик:**

* Наименование/ФИО:
* Адрес:
* ИНН/ОГРН:
* Лицо, подписывающее договор:
* Должность:
* Телефон:
* E-mail:

**1. Предмет договора**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли крыши здания, расположенного по адресу: [Адрес здания].

**2. Объемы и стоимость работ**

2.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
* [Перечень работ]
2.2. Общий объем и стоимость работ составляет: [Сумма] рублей, в том числе НДС [Процент] %.
2.3. Смета на выполнение работ прилагается к настоящему Договору.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Работы должны быть выполнены в течение [Количество дней/недель/месяцев] с даты подписания настоящего Договора.
3.2. Начало выполнения работ: [Дата начала работ].
3.3. Окончание выполнения работ: [Дата окончания работ].

**4. Материалы и оборудование**

4.1. Материалы и оборудование для выполнения работ предоставляются:
* Заказчиком — [Перечень материалов Заказчика]
* Подрядчиком — [Перечень материалов Подрядчика]
4.2. Квалификация материалов и оборудования должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам.

**5. Порядок сдачи-приемки работ**

5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик обязан составить акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан в течение [Количество дней] с даты получения акта сдачи-приемки работ подписать его или предъявить мотивированные возражения.
5.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ или непредъявления мотивированных возражений в установленный срок, работы считаются принятыми.

**6. Оплата работ**

6.1. Оплата за выполненные работы осуществляется в следующем порядке:
* [Процент предоплаты] % от стоимости работ — в течение [Количество дней] с даты подписания настоящего Договора;
* [Процент оплаты] % от стоимости работ — по мере выполнения работ;
* Окончательный расчет в размере [Процент оплаты] % от стоимости работ — в течение [Количество дней] с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
6.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

**7. Гарантийные обязательства**

7.1. Подрядчик предоставляет на выполненные работы гарантию в течение [Период гарантии] с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
7.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить их в течение [Период устранения недостатков] с даты получения письменного уведомления Заказчика.

**8. Ответственность сторон**

8.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [Процент неустойки] % от стоимости работ за каждый день просрочки.
8.2. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [Процент неустойки] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8.3. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9. Срок действия договора**

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**10. Расторжение договора**

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
10.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за [Количество дней] до предполагаемой даты расторжения.

**11. Заключительные положения**

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в [Наименование арбитражного суда/суда].
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

**Подписи сторон:**

**Заказчик:**

_________________________[Подпись]
_________________________[Расшифровка подписи]

**Подрядчик:**

_________________________[Подпись]
_________________________[Расшифровка подписи]

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий