**ДОГОВОР НА РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ КРЫШИ**
**г. [Город]**, «**[Дата]** г.
**Исполнитель:** [Наименование/ФИО Исполнителя], зарегистрированный по адресу: [Адрес Исполнителя], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице [Ф.И.О. должностного лица], действующего на основании [название документа, подтверждающего полномочия],
и
**Заказчик:** [Наименование/ФИО Заказчика], зарегистрированный по адресу: [Адрес Заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [Ф.И.О. должностного лица], действующего на основании [название документа, подтверждающего полномочия],
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
**1. Предмет Договора**
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт мягкой кровли крыши на объекте, расположенном по адресу: [Адрес объекта], принадлежащем Заказчику, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
**2. Сроки выполнения работ**
2.1. Начало работ: [Дата начала работ].
2.2. Окончание работ: [Дата окончания работ].
2.3. Общий срок выполнения работ: [Количество дней/недель/месяцев].
**3. Стоимость работ и порядок расчетов**
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: [Сумма] (прописью) [Валюта].
3.2. Заказчик обязан уплатить Подрядчику 50% от общей стоимости работ в качестве аванса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Оставшиеся 50% от общей стоимости работ Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
**4. Обязанности Подрядчика**
4.1. Выполнить ремонт мягкой кровли крыши в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. Использовать материалы, согласованные с Заказчиком.
4.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.
4.4. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ.
4.5. По завершении работ передать Заказчику акт приема-передачи выполненных работ.
**5. Обязанности Заказчика**
5.1. Предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту для выполнения работ.
5.2. Обеспечить наличие необходимых материалов, предусмотренных техническим заданием.
5.3. Принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные настоящим Договором.
5.4. Предоставлять Подрядчику по его запросу информацию, необходимую для качественного выполнения работ.
**6. Контроль за выполнением работ**
6.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ в любое время без вмешательства в производственную деятельность Подрядчика.
6.2. Подрядчик обязан своевременно устранять выявленные недостатки и замечания.
**7. Гарантия**
7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы сроком на [Количество месяцев/лет].
7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно устранять выявленные недостатки и дефекты.
**8. Ответственность Сторон**
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [Размер пени]% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [Размер пени]% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
**9. Расторжение Договора**
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ или существенного отступления от условий Договора.
9.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.
**10. Порядок разрешения споров**
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Ответчика.
**11. Прочие условия**
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
**12. Реквизиты и подписи Сторон:**
**Подрядчик:**
[Наименование/ФИО]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Расчетный счет: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
[Ф.И.О. должностного лица]
Подпись: ______________________
**Заказчик:**
[Наименование/ФИО]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Расчетный счет: [Расчетный счет]
Банк: [Наименование банка]
БИК: [БИК]
[Ф.И.О. должностного лица]
Подпись: ______________________
**Приложение:**
* Техническое задание
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!